我们在写合同的时候，一定要保证其中的数量和质量是具体的，生活中，我们每天都要订立许多合同，好文笔小编今天就为您带来了太阳能板安装合同优质8篇，相信一定会对你有所帮助。
太阳能板安装合同篇1
发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本亮化工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：xxxxx道路太阳能路灯亮化工程
工程地点：
工程内容：挖填、及土包方、预埋敷设、基础浇注。路灯安装等
二、合同工期20xx年10月20日至20xx年11月20日;
三、质量标准：合格。
四、工程价款(预、决算)编制依据：
(一)本工程为三类市政工程。结算方式按《浙江省市政工程预算定额》、《浙江省安装工程预算定额》工料单价计价的计价程序，取费按《浙江省建筑工程施工费用定额》，施工组织措施费费率、企业管理费费率、工程利润费率按中间值取定。规费费率、税金按照标准取定。建筑施工企业农民工工伤保险和危险作业意外伤害保险费用计取基数及费用率的通知》执行，材料按施工工期月份的平均信息价执行;
(二)本工程合同造价暂定为元。
五、工程款支付方式：
(一)合同签订，基础工程完成，支付预算金额的50%;
(二)工程灯具完成立杆，支付至预算金额的70%;
(三)亮灯调试结束，支付至总金额的.95%;
(四)5%的质保金在工程验收合格后一年内付清。
六、双方职责：
(一)、乙方应必须做到严格按规范要求操作、安全施工，确保施工过程中的人身及财产安全，在施工期间若发生安全问题和意外人身伤害事故，由乙方自行负责。
(二)、工程易耗品包括蓄电池免费保修期为壹年，因人为、自然灾害、不可抗拒等原因造成的损坏除外。
七、其他：
本合同自双方代表人签字盖章后生效，一式四份，双方各执二份。未尽事宜，双方协商解决，订立补充协议与本合同具有同等效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
太阳能板安装合同篇2
甲方：_________
乙方：_________
甲、乙双方经协商，决定在甲方指定地点安装太阳能工程，特签订本合同如下：
一、为确保工程安装质量，乙方派专业安装人员，并严格按照甲乙双方共同确定的安装方案进行施工。
二、为确保工程安装质量，甲方必须使用乙方的原装标准化配件。
三、甲方在乙方施工过程中必须给予配合。在甲方具备安装条件开始安装前___天，甲方水电必须到位。因甲方原因造成施工延误工期顺延。
四、乙方责任；
1、根据合同要求，向甲方提供合格的产品。
2、根据合同要求，向甲方提供主要产品的型号、规格及数量详见内置清单。
3、乙方按照服务承诺对该工程进行服务，详细服务内容见：“太阳能工程售后服务承诺”。
五、工程金额及付款方式：
1、合同总价款为人民币￥贰万肆仟元整（24000元整）。
2、本合同经双方签字、盖章后生效。合同生效后即日起，甲方即向乙方支付合同价30%的预付款，计人民币￥：柒仟贰佰元整（7200元整）。
3、经甲方验收合格后，剩余工程款项甲方向乙方一次性付清。
六、施工与工期：
1、乙方收到甲方预付款之日起，进入现场施工。
2、在工程安装过程中，如甲方对乙方另有要求，双方可另行协议解决。
七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字、盖章后生效。
八、在履行本合同的过程中发生争议，甲乙双方应友好协商解决，未能协商解决的，可通过法律途径解决。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
太阳能板安装合同篇3
甲 方：
乙 方：
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
一、 工程概况：
1.工程名称;
2.工程地点 ;
3.工程范围和内容：(各单项工程详见工程项目一览表)
4.工程保修期：工程验收交付使用起一年
二、 工程期限
1.本工程合同总工期为 天(日历天从开工之日算起)。
2.本工程开工日期___年__月__日，竣工日期___年__月__日。 三、 施工方案
(一)前期准备阶段
组织工程技术人员和施工员对现场进行仔细勘查，做好工程施工技术方案，研究解决办法，进行现场测量和定点。
(二)施工阶段
1、基坑开挖：基坑开挖应严格按照定点位置施工，采用人工开挖方法。
2、基础制作：混凝土基础采用c20商砼浇筑，浇注时应用震动棒振实，浇制钢筋混凝土基础前必须排除坑内积水。顶部位置应严格控制基础平面标高。
3、路灯安装施工：在所有基础工作完工之后，可进入灯具安装工作阶段。灯具的安装必须由持证的专业电工安装，保质保量的完成灯具安装任务。
4、配电箱安装：配电箱落地安装，安装地点不应有对设备导体和绝缘有严重影响的气体、蒸汽或其它化学腐蚀物品。
5、接地装置安装：在每座灯杆处打一根1.5米长接地角钢，，型号为l50×50×5×1500。用φ16镀锌圆钢将每根垂直接地极可靠连接。配电箱金属框架应有良好的接地。
6、工程验收，双方工程监理对此工程进行验收测试。
四、项目部组织机构及职责
1、项目经理部：工程进行全面管理，具体负责实施本项工程，现场控制工程进度，协调解决质量、造价、安全生产、文明施工、机械调度、材料、劳动力等问题。
2、技术资料组：解决技术质量问题，协助项目经理做好工程施工。
3、质检组：质量自检，协助监理进行质检以及收集整理质量保证资料。
4、基础施工队：负责管路、基础施工任务。
5、电气施工队：负责路灯安装及调试施工任务。
6、运输队：负责运送土石方、材料及灯具材料。
7、机动队：负责表位控制系统，接地极安装调试。
8、材料组：配合技术、施工组的工作，提供所需各种工具、用品，再根据工程进度及施工要求保障材料供应的同时，严把材料质量关，不合格产品不许进场。
五、施工进度计划及保证措施
进度计划：我公司计划于合同签订后 个工作日内进场，立即进行定点，制作基础，并进行路灯安装，力争25天全部完成施工任务。
保证措施：根据建设单位要求结合本工程实际，制定工期25天。为确保按期完成施工任务， 我们采取的保证措施是：
(1)根据施工进度计划控制施工期;
(2)根据施工进度计划及实际工程进度制定周作业计划，及时调整人力和设备的投入，确保按期完工;
(3)各作业班组要根据进度计划按日安排好，并确保完成;
(4)加强进度计划的检查落实工作，切实做到每日逐项检查并落实;
(5)严格控制工序环节、保证各分部工程按计划要求完成;
(6)根据施工进度计划要求，编制各种材料、加工件等的供应计划、劳动力使用计划、施工机械使用计划，并按计划要求实施;
(7)对投入的人力、物力、财力进行科学合理管理，及时做好统筹平衡工作，保证工程施工的合理、紧凑、均衡、连续性等;
(8)尽量采取工厂化、机械化施工和先进施工工艺，加快施工进度;
六、工程造价及付款方式
1、工程总造价为人民币：
2、工程付款方式为合同签订后甲方首付工程作为预付款，货到工地，工程安装结束，系统调试正常后，甲方应付工程 %，其余货款 %完工三个月内付清。
七、 甲方责任及义务
1、甲方提供施工用电，用水至施工现场。
2、在施工过程中甲方应提供临时仓库提供乙方存放施工材料;乙方负责施工材料在施工期间的.安全问题。
3、施工方案及安装位置确定后，甲方如需更改设计或增减部分工程，经双方确认后予以实施。
4、甲方应按时支付工程款。
八、 乙方责任及义务
1、乙方应保证系统配置及功能符合并达到"系统技术参数"及相关行业国家标准的要求。
2、施工过程中乙方不得擅自移动，破坏甲方屋顶原有的设施，如确属必要，应书面通知甲方并由甲方负责处理。
3、本工程自合同生效之日起施工周期为25天，在施工时无大风、雨天、其它自然灾害及不可抗力影响的情况下。
4、乙方应提前由甲方共同确定安装位置。
5、施工中的安全问题全部由乙方负责。如有任何一方违约，双方首先友好协商解决，协商不成违约方有权诉诸法律。
本合同自甲方、乙方两方签字、盖章之日生效。本合同一式两份，甲、乙两方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
太阳能板安装合同篇4
建设单位：__________(以下简称甲方)
施工单位：__________(以下简称乙方)
维修单位：__________(以下简称丙方)
根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规的规定，遵循平等、公平和诚实信用的原则，由于乙方在甲方生活区宿舍改造工程中不听取甲方管理人员劝告，未利用专业人员对太阳能进行保护性拆除，造成甲方私人用户太阳能大面积损坏，现乙方委托__负责对其进行维修服务及除垢处理，经甲、乙、丙三方友好协商，就太阳能维修、安装工程达成如下协议：
第一条
1、工程名称：太阳能维修、安装工程
2、工程地点：______________________
3、维修范围和内容：对所有安装太阳能用户的真空管集热器、保温箱、附水箱、屋面管道、连接件及辅料进行维修，重点维修项目：__________集热器软连接是否破损，保温箱是否有滴水现象，真空管是否发白、或破损。
第二条工程材料供货与安装方式：
本工程材料全部由丙方向甲方提供，__负责全部太阳能设备的维修及安装。乙方确保所提供设备为原厂全新正品并对产品质量负责，__保证按照国家规范进行安装施工并对安装工程质量负责。
第三条产品名称、型号、单位、数量、金额：
备注：以上价格包含设备材料、运输、安装工时及税收费用。
第四条产品的质量、技术标准：
按照____省企业产品标准执行。
第五条产品的运输方式、到货地点、交货方法：
1、运输方式：__________汽车运输至甲方指定的交货地点。
2、到货地点：__________。
3、交货方法：在交货地点，由甲方接货人签名确认。
第六条验收方法及提出异议的期限：
由甲方依照合同按设备材料清单进行验收。对货物的规格或数量或两者都有异议的，甲方应在签收前向__在场人员提出。
第七条太阳能设备维修、安装工程款结算方式及期限：本合同总价款为人民币圆整();
付款方式：由甲方向____________银行转账支付，但该费用由甲方在乙方所负责的工程款中直接扣除。
1、合同签订之日起7个工作日内甲方向____________支付合同总价款的______%，即人民币：__________元(大写：________________)作为预付款;
2、待设备材料进场验收合格后，______个工作日内甲方向__支付合同总价款的______%，即人民币：____________元(大写：______________)作为工程进度款;
3、维修、安装、调试完毕正常投入使用后，______个工作日内甲方向____________支付合同总价款的______%，即人民币：_____________元(大写：_____________);
4、质量保证金______%，即人民币：____________元(大写：____________)质保期6个月，满后无质量问题在10个工作日内一次付清;
5、上述付款__需按要求开具全额增值税专用发票给甲方。
第八条产品质量责任和售后服务条款：
1、产品自验收合格之日起6个月内为质量保证期。
2、__提供设备现场维护操作培训;在质量保证期内由于产品质量问题而造成产品损坏的，__负责维修，更换零部件等材料;若损坏原因不属于产品质量问题，则__收取基本维修费用，更换损坏零部件的，按所更换零部件出厂价格收取费用。质保期结束后，__为甲方提供终身有偿维护服务。
第九条工程工期及施工要求：
1、施工周期5天，若__未能按照工程施工进度提供配套材料安装设备而影响正常施工进度，甲方将给予500元天罚款。
2、甲方为施工工人提供住宿，保证施工现场所用水源、电源，并提供施工过程中其他必要的协助。
3、__应严格按国家有关标准和甲方用户要求进行维修、安装施工，并接受甲、乙方的监督，改正施工中不符合要求事项，并承担相应责任。
4、__应注意安全文明施工。因__原因造成的安全事故由__自行负责。
第十条违约责任：
1、甲方责任：甲方未能按合同规定时间支付预付款款和工程进度款的'，每迟一天，甲方应向乙方或__(设备材料款向乙方，工程款向__)支付设备材料款或工程进度款的5的违约金，但违约金总额不超过设备材料款或工程进度款的30%。如甲方在达到此限额后仍不能付款，乙方和__有权终止合同，且甲方应承担乙方和__的经济损失。
2、乙方责任：施工过程中乙方须派遣12人进行现场监督、检查，不得徇私舞弊，敷衍了事，对完全不能修复的太阳能要进行标识、统计并将详情告知甲方相关负责人员，否则，乙方将无条件承担所有维修费用，延期超过______天视为甲方单方面终止合同，乙方应承担甲方的全部经济损失。
3、丙方责任：因__原因未能按时完工，每延迟一天，甲方将给予____________元天罚款，延期超过______天视为甲方单方面终止合同，乙方应承担甲方的全部经济损失。
第十一条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由三方友好协商解决。
第十二条解决合同纠纷的方式：
执行本合同发生的争议，由三方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。
第十三条本合同自三方签字盖章之日起生效。
第十四条本合同如有其他未尽事宜，可由三方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式六份，甲、乙、丙三方各执二份。
甲方(公章)：____________乙方(公章)：___________________
法定代表人(签字)：______法定代表人(签字)：_____________
________年____月____日________年____月____日
太阳能板安装合同篇5
建设单位：
(以下简称甲方)
施工单位：
(以下简称乙方)
维修单位：
(以下简称xx)
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，遵循平等、公平和诚实信用的原则，由于乙方在甲方生活区宿舍改造工程中不听取甲方管理人员劝告，未利用专业人员对太阳能进行保护性拆除，造成甲方私人用户太阳能大面积损坏，现乙方委托xx负责对其进行维修服务及除垢处理，经甲、乙、丙三方友好协商，就太阳能维修、安装工程达成如下协议：
第一条
1、工程名称：太阳能维修、安装工程
2、工程地点：
3、维修范围和内容：对所有安装太阳能用户的真空管集热器、保温箱、附水箱、屋面管道、连接件及辅料进行维修，重点维修项目：集热器软连接是否破损，保温箱是否有滴水现象，真空管是否发白、或破损。
第二条工程材料供货与安装方式：本工程材料全部由xx向甲方提供，xx负责全部太阳能设备的维修及安装。乙方确保所提供设备为原厂全新正品并对产品质量负责，xx保证按照国家规范进行安装施工并对安装工程质量负责。
第三条产品名称、型号、单位、数量、金额：
备注：以上价格包含设备材料、运输、安装工时及税收费用。
第四条产品的质量、技术标准：按照____省企业产品标准执行。
第五条产品的运输方式、到货地点、交货方法：
1、运输方式：xx汽车运输至甲方指定的交货地点。
2、到货地点：
3、交货方法：在交货地点，由甲方接货人签名确认。
第六条验收方法及提出异议的期限：由甲方依照合同按设备材料清单进行验收。对货物的规格或数量或两者都有异议的'，甲方应在签收前向xx在场人员提出。
第七条太阳能设备维修、安装工程款结算方式及期限：本合同总价款为人民币圆整();
付款方式：由甲方向xx银行转账支付，但该费用由甲方在乙方所负责的工程款中直接扣除。
1、合同签订之日起7个工作日内甲方向xx支付合同总价款的%，即人民币：元(大写：)作为预付款;
2、待设备材料进场验收合格后，7个工作日内甲方向xx支付合同总价款的%，即人民币：元(大写：)作为工程进度款;
3、维修、安装、调试完毕正常投入使用后，10个工作日内甲方向xx支付合同总价款的%，即人民币：元(大写：);
4、质量保证金%，即人民币：元(大写：)质保期6个月，满后无质量问题在10个工作日内一次付清;
5、上述付款xx需按要求开具全额增值税专用发票给甲方。
第八条产品质量责任和售后服务条款：
1、产品自验收合格之日起6个月内为质量保证期。
2、xx提供设备现场维护操作培训;在质量保证期内由于产品质量问题而造成产品损坏的，xx负责维修，更换零部件等材料;若损坏原因不属于产品质量问题，则xx收取基本维修费用，更换损坏零部件的，按所更换零部件出厂价格收取费用。质保期结束后，xx为甲方提供终身有偿维护服务。
第九条工程工期及施工要求：
1、施工周期5天，若xx未能按照工程施工进度提供配套材料安装设备而影响正常施工进度，甲方将给予500元天罚款。
2、甲方为施工工人提供住宿，保证施工现场所用水源、电源，并提供施工过程中其他必要的协助。
3、xx应严格按国家有关标准和甲方用户要求进行维修、安装施工，并接受甲、乙方的监督，改正施工中不符合要求事项，并承担相应责任。
4、xx应注意安全文明施工。因xx原因造成的安全事故由xx自行负责。
第十条违约责任：
1、甲方责任：甲方未能按合同规定时间支付预付款款和工程进度款的，每迟一天，甲方应向乙方或xx(设备材料款向乙方，工程款向xx)支付设备材料款或工程进度款的5的违约金，但违约金总额不超过设备材料款或工程进度款的30%。如甲方在达到此限额后仍不能付款，乙方和xx有权终止合同，且甲方应承担乙方和xx的经济损失。
2、乙方责任：施工过程中乙方须派遣12人进行现场监督、检查，不得徇私舞弊，敷衍了事，对完全不能修复的太阳能要进行标识、统计并将详情告知甲方相关负责人员，否则，乙方将无条件承担所有维修费用，延期超过3天视为甲方单方面终止合同，乙方应承担甲方的全部经济损失。
3、xx责任：因xx原因未能按时完工，每延迟一天，甲方将给予xx500元天罚款，延期超过3天视为甲方单方面终止合同，乙方应承担甲方的全部经济损失。
第十一条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由三方友好协商解决。
第十二条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争议，由三方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。
第十三条本合同自三方签字盖章之日起生效。
第十四条本合同如有其他未尽事宜，可由三方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式六份，甲、乙、丙三方各执二份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
________年____月____日________年____月____日
太阳能板安装合同篇6
发包方： （简称：甲方）
施工方： （简称：乙方）
经甲、乙双方友好协商，甲方将半山半岛帆船港的太阳能热水安装工程（热水主管、立管）工程承包给乙方施工、安装、调试。经甲、乙双方友好协商达成合作协议，以资共同信守。
一、工程承包范围：
太阳能系统所属全部工程内容。（参考甲方合同工程量）
1、太阳能热水系统工程量为：
2、太阳能系统安装部分：
⑴、太阳能集热器支架基础预埋和支架制作安装、集热器设备、真空管安装；
⑵、冷水进水管道、循环管道、热水供水管道、回水管道安装；
⑶、空气源热泵、水泵、电控柜安装，所有太阳能系统管道保温；
⑷、不含水箱、热泵吊装，但得配合吊运。工程材料的保管和设备的搬运（乙方负责将材料运送到施工现场）；
⑸、所有太阳能系统工程中的防绣处理、防雷线连接；
⑹、负责太阳能全套热水系统的调试；调试要求：通过业主方验收合格，正常使用
⑺、太阳能全套系统工程中的属于太阳能有关的工程。
⑻、乙方负责工程施工的所有机械设备和施工人员；
⑼、乙方负责工程施工材料的卸车，工程竣工后剩余材料的装车及工程材料在施工现场的保管。
⑽、所有太阳能系统管道全部做保温；
二、承包方式：
本工程采取包工、包工期、包费用、包质量验收通过使用的方式，由乙方承包并一次性包干施工（包含安全费、施工设施费、交通费）。本工程严禁转包，如发生转包，甲方有权终止合同，并追究乙方违约责任。
三、施工要求：
1、乙方应严格按照甲方提供的图纸要求及相关标准进行施工，如发现与实际施工图不符，甲方有权向乙方提供整改意见，整改费用由乙方全部承担，造成严重损失的并承担赔偿责任。
2、乙方在施工期间，服从甲方、业主方、监理方、总包方现场工程人员的管理，遵守现场的各项规章制度，配合其它工种进行施工。
3、乙方在施工期间，应按甲方具体安排进行施工。如由于客观原因造成工期延误应得到甲方的书面认可。
4、乙方人员必须服从甲方、业主方、监理方、总包方现场管理人员的管理，如违反甲方管理规定的，应接受甲方处罚。
5、乙方在施工现场必须带安全帽，严禁光背、穿拖鞋进入施工现场施工。如违反管理规定，无条件接受甲方的管理规定处理办法。
6、乙方在施工过程中，如不服从甲方管理和安排的，甲方有权终止此合同，要求乙方退场，另选其它施工队伍，如因此造成甲方此工程恶性影响严重或造成经济损失的，由乙方全部负责和赔偿；乙方接到甲方退场通知（电话通知）后，两天内组织退场完毕。如乙方不愿意退场，因此影响甲方施工进度或造成严重后果的，由乙方负全部责任。
四、施工工期：
接到甲方进场通知后，乙方两天内组织施工人员、机械设备进场，
五、工程责任：
甲方：
1、负责及时将材料送到工地。
2、负责与业主方协调全面工作。
3、负责工程技术指导。
4、甲方负责工程监管、监督、验收。
乙方：
1、乙方必须服从甲方现场管理人员及技术人员的管理和安排。
2、负责进场后施工人员及施工材料的安全，如出现安全事故，不管是乙方本人还是乙方聘用人员，责任全部由乙方全部负责和承担，甲方不负责乙方施工人员的安全、工伤、保险责任。如因业主方原因造成乙方施工人员受伤或受到利益侵害的，甲方负责出面配合乙方与业主方协商责任范围。
3、乙方申请材料应提前3天通知甲方该项目负责人。
4、应在甲方项目负责人指导下进行施工，不得随意改变施工方案，如需要更改或变更施工方案和施工工艺的，必须与甲方项目负责人协商，经得甲方同意后才能进行施工。
5、必须接受甲方的管理与监督
6、乙方人员保险，由乙方负责
7、安装调试后三个月内，如出现系统漏水，损坏等原因由乙方负责维修。
8、乙方负责甲方运送到工地施工材料的保管和安全，如因乙方原因造成丢失，乙方照价赔偿给甲方；如因乙方施工人员将甲方施工材料拿出去倒卖或无顾损坏的，除双倍照价赔偿甲方损失的材料外，乙方需接受甲方每次1000；造成影响严重的，甲方可视情况严重处罚报案到当地元的罚款派出所。
六、施工款项总额：
太阳能部分：
1、按太阳能每平米元；总共合计：元人民币：壹拾万元整
七、付款方式：
1、双方签订施工合同后，乙方组织施工人员进场，施工队进场后，完成a01，a02集热器支架焊接。甲方支付乙方工程：30000.00元，大写：叁万元整。
2、完成集热器、真空管、循环管道的安装，经甲方的现场项目负责人验收合格后，甲方付给乙方施工费： 元，大写：肆万元整。
3、工程竣工并通过甲方、业主方、监理验收合格后，甲方支付给乙方施工费：30000.00元，大写：叁万元整
甲方：
乙方：
日期：
太阳能板安装合同篇7
甲方：
乙方：
甲、乙双方就 太阳能家用热水器产品安装事宜协商一致，达成协议如下：
一、工程名称：家用太阳能热水器
二、施工地点：
三、1、太阳能热水器型号由乙方选购。
2、安装配套设施
管道保温、安装管道20米之内、混水阀、智能显示器。
四、产品保修：自安装之日起主机保修三年。配套设施保修一年。
五、楼顶：太阳能热水器上楼前，由甲方指派人员陪同乙方上楼对房顶状况验收 ，并签订房顶合格协议，交付乙方。期限为三年，在期限内因安装太阳能及人为破坏，由乙方负责维修及恢复（质量问题除外）。
六、付款方式：直接与业主收取，开具三联发票。（甲方一联，乙方一联、业主一联，以便甲乙双方对账使用）。
七、双方责任
（1）甲方负责：
甲方提供施工现场，保证电源、水源道路的畅通。协调处理周围邻居建筑物，为乙方施工提供方便。
（2）乙方责任：
乙方负责按甲方认可的方式施工，确保质量。按合同规定时间如期竣工。乙方负责太阳能主机部分保修三年，附件保修一年（冷热水开关）；工程终身维修，保修期后提供有偿服务。
七、验收：
1、验收标准：
（1）、按照合同约定的设计依据与技术条件与要求进行验收。
2、验收方式
（1）、初验：货物到达交货地点，买方对货物的.质量、规格、重量、包装、外表、数量及随货单据等进行验收。
（2）验货物安装调试完工后进行正式验收。正式验收项目包括：货物符设计要求，符合国家及相关行业的标准，精度和技术要求应符合合同和招标文件的要求。
八、保证金的缴付
乙方向甲方缴纳质量保证金每台元，先期缴付________元，安装_______台后再续缴质量保证金（按实际发生量），如发生拒缴情况，甲方有权终止本合同，并停止乙方销售行为。
九、争议的解决方式：
合同履行过程中发生争议，应当协商解决；协商不成的，在合同签订地法院诉讼解决。
十、不可抗力：
合同履行过程中发生不可抗力，遭受不可抗力一方应当立即通知
另一方，并在事故发生后十日内提交事故发生地有关部门的证明文件，可以免除其部分或全部责任。
十一、其他条款：
（一）未尽事宜，双方协商解决。
（二）本合同一式四份，双方各执两份。
甲方：
地址：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
签定日期：乙方： 地址： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 签定日期：
太阳能板安装合同篇8
需方：_________________（以下简称甲方）
供方：_________________（以下简称乙方）
经甲、乙双方友好协商，甲方向乙方采购太阳能，为了保证全面地改造各自义务，签订本合同，共同信守执行。
第一条、质量
质量标准及乙方质量的要求达到乙方企业标准中规定的质量，技术要求且不低于国家标准行业标准。
第二条、交货时间及付款方式
1、乙方于______月（甲方应保证具备施工条件）。
2、甲方在签定合同后即付总价金额的%作为定金，乙方安装完毕后付%，经甲方验收合格后付______%（自送货日起，因甲方原因不能安装完毕的，10天内应付清全部货款）。乙方安装完毕后，通知甲方，当天进行验收，如三天内不进行验收，则视工程验收合格，后期改动则应付相关费用。
第三条、保修条款：
乙方保证所出售之标的具有约定及法律规定之品质，并同意太阳能主机包修期为______年（主机包括：太阳能热水器水箱、支架、真空集热管），配件为期______年（配件包括：上下水管、混水阀）。在包修期内，设备出现质量问题由乙方负责维修或更换。
第四条、违约责任
乙方未能按合同交货，延迟交货超过天（因天气原因、甲方原因除外），要承担总货款______%的赔偿金。甲方未能按期付款，自安装完毕日起，按所欠款项每日罚款__________%。在甲方未付清货款前，合同中所有设备的所有权归乙方所有。若甲方未能按上述支付款项，逾期未付款项达天时，乙方有权中止甲方对该设备的使用，并有权随时取回作为合同标的.的设备，甲方已付款项不退。
第五条、合同的解除条款
如出现下列情况，甲方可解除合同。乙方所提供的设备无法达到合同所约定的质量与性能，或乙方无法在故障出现后修好因设备本身出现的质量问题，甲方可退货或解除合同。
第六条、施工责任
1、甲方需把电源、冷、热水源接至设备处，设备如需另做基础由甲方负责解决。项目现场已安装设备由甲方负责保护，保护期间如发生损坏、丢失，由甲方负责。设备安装途中或已完毕，甲方更改安装位置，需另行支付人工费、材料费，具体按现场商谈（最低按____________元起）。
2、乙方施工期间自行做好安全防护措施，如造成乙方自身、甲方或其它第三方人身、财产损失的，由乙方承担一切赔偿责任。
第七条、争议的解决
甲乙双方因本合同发生纷争时，当事人应协商解决，协商不成发生诉讼时，可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
第八条、合同正本及合同生效
1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2、本合同自双方签定之日起生效，合同如有变更，经双协商后制成合同附件，双方代理人签字或盖公章后有效。
甲方（公章）：_____________乙方（公章）：_____________
法定代表人（签字）：_____________法定代表人（签字）：_____________
_____________年__________月____日
会计实习心得体会最新模板相关文章：
★ 梦想板演讲稿6篇
★ 安装实习心得8篇
